Contraloría - Dictamen N° 15577 2012
Contraloría: Plazo ampliado en contratos de obra no otorga indemnizaciones
Abstracto
Contraloría determina que, si bien un plazo ampliado por atrasos en entrega de terrenos puede proceder, la ampliación por otras causas bajo las bases administrativas especiales no otorga derecho a reajustes ni indemnizaciones al contratista.
Resumen
- La Empresa Constructora Claro, Vicuña, Valenzuela S.A. solicitó aclaración respecto a la negativa de reajustes e indemnizaciones por un aumento de plazo contractual aprobado por el SERVIU.
- El aumento de plazo de 71 días corridos aprobado para el contrato "Mejoramiento de accesos a la ciudad de Santa María de Los Ángeles - Avda. Alemania" se fundamentó en "cambios de servicios", según las Bases Administrativas Especiales.
- El artículo 34 de las Bases Administrativas Especiales (aprobadas por Res. N° 249/2008) estipula que la ampliación de plazo por "cambios de servicios" no otorga derecho a reajustes, gastos generales ni indemnizaciones de ninguna especie.
- La empresa argumentó que el artículo 34 de las Bases Administrativas Especiales vulneraba el artículo 47 del decreto N° 236/2002 ...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora