Contraloría - Dictamen N° 47660 2012

La Contraloría analiza reclamo por modificación contractual, pago de intereses y multas por atraso en obra pública, desestimando parte de las alegaciones e instruyendo reevaluar sanciones.

• El contractor Icnova S.A. disputó la resolución exenta N° 9.591/2010, alegando que modificó unilateralmente los precios unitarios del contrato "Conservación y Reparación del Colector García Reyes".
• Se desestimó la reclamación sobre la legalidad de la resolución N° 9.591 y la modificación de precios, dado que el convenio modificatorio fue suscrito y aceptado por el representante de la empresa, constituyendo ley entre las partes.
• El contractor solicitó intereses por demoras administrativas en el pago, atribuidas a falta de fondos y tramitación lenta de modificaciones contractuales.
• El artículo 156 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas establece que los estados de pago no pagados dentro de 30 días devengarán interés corriente hasta su pago efectivo.
• El proceso contractual ...