Contraloría - Dictamen N° 49424 2012

Dictamen analiza la procedencia de multa por atraso en obra pública y exigencia de garantía, desestimando argumentos del contratista y ordenando esclarecer ajustes de cubicaciones.

• Se analiza la aplicación de multa por atraso en la entrega de obra pública y la exigencia de aumentar la garantía de fiel cumplimiento, conforme a las Bases Administrativas y normativa aplicable.
• El contratista alegó que el atraso se debió a la tardanza del servicio en aprobar la metodología de reparación de la lechada asfáltica, y que la exigencia de mayor garantía fue extemporánea, realizada tras el vencimiento del plazo contractual.
• La obra presentada con observaciones el 26 de agosto de 2010, cuyo plazo contractual vencía el 22 de agosto de 2010, no se verificó como terminada sino hasta el 3 de septiembre de 2010, configurando así el atraso cuestionado.
• La dilación en la aprobación de la metodología por parte del servicio no es suficiente para exonerar al contratista de respons...