Contraloría - Dictamen N° 50978 2012
Multas municipales por atraso en obras: cálculo y responsabilidades
Abstracto
La Contraloría General instruye recalcular multas por atraso en contratos de obras municipales, al considerar que se aplicaron sobre periodos en que el contratista no pudo edificar por falencias imputables al municipio, y ordena sumario administrativo.
Resumen
- Un contratista solicitó a la Contraloría General dejar sin efecto multas aplicadas por la Municipalidad de Cerro Navia por atraso en la entrega de obras de construcción de salas cunas.
- Las multas se aplicaron en el marco de los contratos "Construcción de Dos Salas Cunas y 2 Niveles Medios, Diagonal Reny/El Pajar" y "Construcción de Dos Salas Cunas y 2 Niveles Medios, Escuela Nº 411", adjudicados por decreto municipal N° 927 de 2009.
- El contratista argumentó que la tardanza se debió a problemas ocasionados por irregularidades en los títulos de dominio de los inmuebles y la demora en la obtención de los permisos de edificación.
- Las Bases Administrativas Generales de los contratos (Decreto N° 284/2009) establecían que los plazos de ejecución se computaban desde la entrega del terreno ...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora