Contraloría - Dictamen N° 60220 2012
Contraloría rechaza término anticipado de contrato por falta de acreditación causal
Abstracto
La Contraloría General se abstuvo de dar curso a la resolución de la Dirección de Vialidad que declaraba término anticipado de contrato de obra por falta de acreditación de causal, ordenando determinar responsabilidades administrativas.
Resumen
- La Contraloría General se abstuvo de dar curso a una resolución de la Dirección de Vialidad que declaraba el término anticipado de un contrato de obra.
- El contrato se refería a la "Reposición Ruta 225-CH, Sector Escuela Los Riscos-Ensenada", en la Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos, cuyo plazo original vencía el 29 de marzo de 2012.
- La causal principal invocada por la Dirección de Vialidad para el término anticipado fue la paralización de obras, la cual no se encontró debidamente acreditada.
- La constancia de paralización estampada el 22 de marzo de 2012 en el libro de obras no fue considerada clara ni suficiente para acreditar la causal.
- Otras anotaciones sobre paralización en el libro de obras de abril de 2012 no resultaron concordantes con las circunstancias del caso. ...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora