Contraloría - Dictamen N° 1228 2013

Contraloría General analiza reclamo contra multa por atraso en obra contractual, desestimando argumentos sobre modificaciones y prórroga, y confirmando la procedencia de la sanción aplicada.

• El dictamen analiza el reclamo de Construcciones A. Collilef e Hijos Limitada contra la Policía de Investigaciones de Chile por la aplicación de una multa por atraso en la entrega de obras.
• La multa se aplicó en el marco del contrato denominado “Reposición Brigada de Reacción Táctica Metropolitana”, adjudicado mediante la resolución exenta N° 74, de 2011.
• El contratista alegó que el atraso se originó por modificaciones de obra requeridas por la institución policial, como cambios en medidas de ventanas y diseño de puertas, que debieron prolongar el plazo contractual.
• El contratista también argumentó que, ante un atraso superior a 10 días, el contrato debió terminarse anticipadamente y reclamó no haber recibido un adelanto de pago solicitado.
• La Contraloría General verificó que el ...