Contraloría - Dictamen N° 9121 2013
Reconsideración de multas por atraso en obras y permisos de edificación
Abstracto
La Contraloría General confirma dictamen previo que instruyó recalcular multas por atraso en obras, excluyendo periodos sin permisos de edificación, al no acoger solicitud de reconsideración municipal.
Resumen
- Los contratos en cuestión son "Construcción de Dos Salas Cunas y 2 Niveles Medios, Diagonal Reny/El Pajar" y "Construcción Dos Salas Cunas y 2 Niveles Medios, Escuela N° 411".
- La Municipalidad de Cerro Navia solicitó la reconsideración del dictamen N° 50.978 de 2012, emitido por la Contraloría General.
- El dictamen original señaló que las multas por atraso en la entrega de obras no debían considerar los períodos en que el contratista se vio impedido de edificar por falta de permisos de edificación.
- La municipalidad argumentó que las multas aplicadas solo consideraron el atraso, sin tener en cuenta el tiempo que demoró la empresa en obtener los permisos de edificación pertinentes.
- Se constató que en los contratos se autorizó edificar después de 122 y 110 días, respectivamente, cont...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora