Contraloría - Dictamen N° 36864 2013
Dictamen Contraloría: Improcedencia de multa por certificados de recepción de obras
Abstracto
La Contraloría determinó improcedente aplicar multa a Constructora FV Limitada por atraso en obras, al no ser los certificados de calidad requeridos para la recepción contractual.
Resumen
- La empresa Constructora FV Limitada reclamó ante la Contraloría General de la República por una multa aplicada por el Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano (SERVIU) en el marco del contrato 'Conservación Red Vial 2011 MOP-TS, Región Metropolitana'.
- La multa fue impuesta a la constructora por incurrir en demora en la presentación de certificados de control de calidad de las obras, según la resolución N° 291, de 2011, del SERVIU.
- El artículo 123, inciso primero, del decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, estipula que el contratista, tras finalizar los trabajos, debe solicitar por escrito la recepción de las obras a través de la Inspección Técnica de Obra (ITO).
- El artículo 129, inciso primero, del decreto N° 236, de 2002, señala que las bases adm...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora