Contraloría - Dictamen N° 38634 2013

La Contraloría determina que la exigencia municipal de un informe técnico para el pago es improcedente, aplica el principio de enriquecimiento sin causa para justificar descuentos por obra incompleta y ordena investigar atrasos y defectos, determinando eventual responsabilidad.

• El contratista William Zúñiga Riquelme, en representación de Constructora Zurqui E.I.R.L., solicitó el pago del saldo pendiente del contrato por reparación del Muro Perimetral del Estadio Municipal Lucas Pacheco, indicando que la obra estaba terminada y recibida provisoriamente con observaciones.
• La Municipalidad de Talagante exigió la presentación de un informe por ingeniero civil o calculista que demostrara el cumplimiento del muro con especificaciones técnicas, incluyendo ensayos de hormigón y mecánica de suelos, como condición para verificar el pago.
• Las Bases Administrativas Generales (BAG) establecen, en su letra K, que la inspección técnica de la obra corresponde al funcionario designado por la autoridad, quien es responsable de velar por el fiel cumplimiento del contrato y ce...