Contraloría - Dictamen N° 40605 2013

La Contraloría General ratifica la improcedencia de indemnización por paralización de faenas y reajustes en contrato a suma alzada, basándose en las bases administrativas y la ausencia de estipulación contractual, ordenando además la continuación de obras y procedimiento disciplinario.

• La Sociedad de Servicios Forestales y Agrícolas Aquafor Limitada solicitó la reconsideración de un dictamen de la Contraloría Regional de Aysén.
• El dictamen original se refería a la improcedencia del pago de indemnización por paralización de obras y reajustes en un contrato de obras públicas suscrito con la Municipalidad de Coyhaique.
• El contrato en cuestión se rigió por las bases administrativas especiales aprobadas por decreto N° 6.833, de 2010, de la Municipalidad de Coyhaique.
• El contrato de obras públicas fue adjudicado a suma alzada, sin contemplar estipulación alguna sobre reajustes ni intereses.
• El punto 26 de las bases administrativas especiales establece que el contratista no podrá reclamar indemnización por el tiempo que dure la paralización de obras, si esta ocurre po...