Contraloría - Dictamen N° 43579 2013

Dictamen analiza procedencia de pago por obras extraordinarias y extensión de plazo en contrato a suma alzada, concluyendo que deben regularizarse para evitar enriquecimiento sin causa, y ordenando revisar multa por atraso.

• Un contratista solicitó el pago de obras extraordinarias y el reintegro de una multa por atraso en un contrato a suma alzada con Carabineros de Chile para la obra "Reposición Área Habitabilidad Prefectura Fuerzas Especiales".
• Las obras extraordinarias reclamadas incluyeron la demolición de un pozo séptico, la extracción de material contaminado, y la remoción de estanques de combustible y un estanque específico no previstos originalmente.
• El atraso en la entrega fue atribuido por el contratista a la oposición de terceros a la demolición de un muro medianero, hecho que no le era imputable.
• El Reglamento de Ejecución de Obras de Carácter Policial de Carabineros de Chile (Dto. 294, 1995), en su artículo 28, establece que en contratos a suma alzada la oferta es a precio fijo y las cubic...