Contraloría - Dictamen N° 47594 2013

La Contraloría General declara improcedente la aplicación de multa por atraso en ejecución de obra, al determinarse que el retraso fue imputable al mandante por no entregar el sitio, y no computarse plazos administrativos ni de subsanación de defectos.

• La Constructora Nogal Ltda. solicitó un pronunciamiento sobre la procedencia de una multa aplicada por un atraso de 48 días en la ejecución de la obra “Reposición del Retén de Carabineros de Angostura”.
• La multa fue impuesta por la Dirección de Logística de Carabineros de Chile mediante resolución exenta N°351 de 2011.
• El punto 10.12 de las Bases Administrativas Generales establecía que procede aplicar multa diaria por atraso en la entrega de obras si este se debe a causas no imputables al mandante.
• El contratista alegó haber ejecutado las obras dentro del plazo contractual, salvo las obras exteriores, impedidas por un contenedor en el sitio.
• El plazo contractual para la entrega de las obras venció el 16 de septiembre de 2011.
• El inspector técnico otorgó el visto bueno para la ...