Contraloría - Dictamen N° 5025 2014

La Contraloría General confirma la procedencia de una multa aplicada por una municipalidad a una empresa contratista por atraso en la ejecución de obras, al no haberse instalado una partida específica dentro del plazo contractual.

• Reclamación de la empresa Vidal Vergara Limitada contra la Municipalidad de El Bosque por la aplicación de una multa por atraso en obra.
• Contrato a suma alzada para el proyecto “Mejoramiento Acceso Norte Estadio Lo Blanco”, adjudicado por la Municipalidad de El Bosque.
• La multa se aplicó debido al atraso en la instalación de una caseta de guardias, considerada una partida específica de la obra.
• La empresa argumentó que la caseta era un accesorio y no una partida, y que la demora no justificaba la multa.
• Las Bases Administrativas Generales de la Municipalidad estipulan en su artículo 11.2 la obligación del contratista de ejecutar obras estrictamente según planos y especificaciones para su oportuna ejecución.
• El artículo 13.5 de las Bases Administrativas Generales prevé multas di...