Contraloría - Dictamen N° 5860 2014
Contraloría: Regularización de Ampliación de Plazo y Cálculo de Multas Contractuales
Abstracto
La Contraloría instruye a la Municipalidad de El Bosque regularizar la aprobación de una ampliación de plazo y aclarar la fecha de recepción provisoria de obras para recalcular multas contractuales por atraso.
Resumen
- El contrato de obra "Mejoramiento Multicancha El Tranque, Lo Blanco Norte y Paula Jaraquemada", adjudicado por la Municipalidad de El Bosque mediante el decreto N° 1.348 de 2012, contemplaba multas por atraso en la ejecución y por incumplimiento de órdenes de la Inspección Técnica de Obras (ITO) según el punto 13.5 de sus bases administrativas generales.
- Las bases administrativas generales del contrato establecían en su punto 9.5 que toda modificación a las cantidades de obra, que implicara aumento o disminución de plazos, debía ser informada por el ITO, visada por el Jefe de la Unidad Técnica y aprobada mediante decreto municipal.
- El plazo original de ejecución de las obras era de 53 días corridos, modificado posteriormente por decreto N° 3.042 de 2012, que otorgó una ampliación de ...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora