Contraloría - Dictamen N° 6023 2014
Dictamen Contraloría: Indemnización por modificación y mayores gastos generales obra pública
Abstracto
El dictamen reitera conclusiones sobre la procedencia de pago de indemnizaciones por modificación de proyecto y mayores gastos generales en la obra "Conservación de Muro de Contención Costero", basándose en la aplicación de decretos y reglamentos.
Resumen
- Dictamen N° 006023N14 del 25-01-2014, emitido por la División de Infraestructura y Regulación, aplica jurisprudencia para analizar reclamos de contratista.
- Este dictamen reitera conclusiones contenidas en el Dictamen N° 60324/2013, relativas a la obra "Conservación de Muro de Contención Costero Av. La Marina, Viña del Mar".
- La obra fue adjudicada a la empresa Inmobiliaria y Constructora Doña Blanca Limitada mediante la resolución exenta N° 757, de 2011, de la Dirección de Obras Portuarias.
- Se determinó que no era procedente el pago al contratista de la indemnización por mayores gastos generales prevista en el artículo 148 del decreto N° 75/2004 (Reglamento para Contratos de Obras Públicas).
- Para efectos de contabilizar el plazo de ejecución del contrato, la Dirección de Obras deb...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora