Contraloría - Dictamen N° 6698 2014
Procedencia de multa por atraso y cobro de garantía en contrato municipal.
Abstracto
La Contraloría analizó la aplicación de multas por retraso en ejecución de obra y el cobro de garantía por defectos, confirmando la actuación municipal al existir incumplimiento contractual.
Resumen
- La Contraloría General de la República analizó un reclamo sobre la procedencia de aplicar una multa por retraso en la ejecución de obras y la pertinencia del cobro de la garantía de correcta ejecución.
- La reclamante, Gloria Verdugo González, en representación de Construcción y Reparación de Viviendas Limitada, cuestionó una multa por 16 días de retraso en el marco del contrato "Construcción Skate Park, Nuevo Llamado" con la Municipalidad de Quilicura.
- La empresa alegó que el retraso estaría cubierto por un aumento de plazo concedido por la Inspección Técnica de Obras (ITOP) y que no sería responsable de deterioros producidos entre la recepción provisoria y la definitiva.
- El plazo contractual original para el desarrollo de las obras era de 58 días corridos, computado desde el día há...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora