Contraloría - Dictamen N° 13614 2014

Contraloría se abstiene de aprobar indemnización por gastos generales en contrato de obra pública, al no subsanarse observaciones sobre el incremento y plazo del proyecto.

• La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso a la Resolución N° 82, de 2013, de la Dirección de Aeropuertos.
• La resolución objetada aprobaba el pago de una indemnización por concepto de gastos generales en relación al contrato denominado “Reposición Edificio Institucional Dirección Regional de Aduana Metropolitana en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago”.
• La abstención se fundamenta en que las observaciones formuladas por la Contraloría, mediante el oficio Nº 3.420, de 2014, no han sido subsanadas en su totalidad.
• Se constató que la modificación al programa de trabajo obedeció fundamentalmente al incremento de la obra.
• No fue posible verificar, a través de los cronogramas remitidos, la parte del aumento otorgado solo para la modificación del proyecto....