Contraloría - Dictamen N° 18877 2014
Dictamen Contraloría: Recepción de obras, retenciones y dilación municipal
Abstracto
La Contraloría ordena a la Municipalidad de Buin agilizar la recepción de obras y devolver retenciones a contratista, investigando responsables por dilación indebida en el proceso.
Resumen
- Naturaleza del Reclamo: Contratista (Ingecons Limitada) reclama contra la Municipalidad de Buin por dilación en la recepción de obras del contrato "Mejoramiento Piscina Municipal de Buin", adjudicado por decreto alcaldicio N° 141 de 2011.
- Pretensión del Contratista: Solicitud de reintegro de retenciones efectuadas, impedido por la demora en la recepción formal de la obra.
- Justificación Municipal: La Dirección de Obras (DOM) de la Municipalidad imputa la demora a un error en el valor del permiso de edificación, derivando en un proceso correctivo.
- Constatación de Dilación Indebida: La Contraloría General determina que la Municipalidad ha prolongado indebidamente el procedimiento de recepción de obras, pese a que estas se encuentran terminadas y operativas.
- Requisito para Reintegro:...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora