Contraloría - Dictamen N° 24356 2014
Contraloría fiscaliza cumplimiento de dictamen sobre obras y multas
Abstracto
La Contraloría General revisa el cumplimiento por parte de la Municipalidad de El Bosque de un dictamen previo sobre la regularización de un contrato de obras, multas y plazos, determinando la falta de antecedentes para subsanar observaciones.
Resumen
- Dictamen N° 24.356, de 07-IV-2014, de la Contraloría General de la República, instruye a la Municipalidad de El Bosque sobre el cumplimiento del dictamen previo N° 5.860/2014.
- El dictamen previo N° 5.860/2014 ordenó a la Municipalidad regularizar un aumento de plazo de cinco días a la contratista y recalcular la multa por atraso en el contrato de obras "Mejoramiento Multicanchas El Tranque".
- La Municipalidad de El Bosque no proporcionó antecedentes suficientes para acreditar la subsanación de las observaciones del dictamen N° 5.860/2014 respecto a la regularización del plazo y el cálculo de la multa.
- Se consideró insuficiente la respuesta municipal que alegaba la no formalización de la modificación contractual como motivo para no descontar los días de atraso reclamados.
- El dictam...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora