Contraloría - Dictamen N° 26077 2014
Dictamen Contraloría: Indemnización por mayores gastos generales en obras públicas.
Abstracto
Contraloría determina que SERVIU debe indemnizar a contratista por mayores gastos generales derivados de atrasos en la entrega de viviendas, conforme a normativa de contratación de obras.
Resumen
- La empresa Construcciones Especializadas Limitada solicitó a la Contraloría General un pronunciamiento sobre la procedencia del pago de indemnización por mayores gastos generales.
- La solicitud se origina en el contrato de obra denominado “Reparación de 140 Viviendas” (copropiedad 12, blocks 68, 70, 71 y 72), suscrito por trato directo con el Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano (SERVIU), a suma alzada, aprobado por resolución N° 361 de 2011.
- La empresa reclama mayores gastos generales debido a aumentos de plazo otorgados por SERVIU mediante resoluciones exentas Nos 275 y 1.659, ambas de 2013.
- Los aumentos de plazo fueron concedidos en virtud del retraso en la desocupación de las viviendas objeto del contrato, lo que impidió al contratista desarrollar una normal ejecuci...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora