Contraloría - Dictamen N° 27599 2014

Dictamen analiza la procedencia de multa por atraso en obra pública, desestimando justificaciones del contratista por falta de petición formal de plazo, pero ordenando sumario por no disponibilidad del libro de obras.

• El contrato para la obra denominada “Obra N° 4: Reposición y/o ampliación de Red Húmeda C.D.P. San Miguel” se rigió por las Bases Administrativas Generales aprobadas por Resolución N° 411/2005 y las Bases Administrativas Especiales aprobadas por Resolución N° 7.692/2011 de Gendarmería de Chile.
• Don Rodolfo Molina Hermosilla reclamó en contra de una multa de 65 días de atraso aplicada por Gendarmería de Chile mediante la resolución exenta N° 8.518, de 2011, por la ejecución del contrato de obra pública mencionado.
• Las justificaciones presentadas por el contratista para los atrasos, que incluyeron la tardanza en la definición del gabinete proyectista, la demora en la importación de un pitón de manguera y problemas con la prueba hidrostática, fueron consideradas insuficientes por la Con...