Contraloría - Dictamen N° 27864 2014
Dictamen Contraloría: Reconsideración de Multa por Error Administrativo en Obra Pública
Abstracto
La Contraloría General reconsidera informe previo, estableciendo que el Servicio de Salud Concepción no podía aplicar multa por atraso a contratista debido a error administrativo propio en la aprobación de especificaciones técnicas y dilación.
Resumen
- La solicitud de reconsideración fue presentada por el Servicio de Salud Concepción respecto a las conclusiones del informe de investigación especial N°57, de 2012.
- El informe original de investigación especial N°67, de 2011, investigó el cumplimiento de un contrato de obras públicas para el Complejo Hospitalario Guillermo Grant Benavente, identificando causales para una multa por atraso.
- El informe N°57, de 2012, determinó que el Servicio de Salud Concepción debió haber aplicado una multa por atraso de $511.980.084, mientras que la repartición aplicó $93.087.288.
- El Servicio de Salud Concepción argumenta que la prueba de estanqueidad, clave para determinar el atraso, es una prueba de control de funcionalidad y no una obra, por lo que su retraso no impide la recepción de la edificac...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora