Contraloría - Dictamen N° 28166 2014
Rechazo reconsideración de multa por atraso en obra sin nuevos antecedentes
Abstracto
La Contraloría General rechaza la solicitud de reconsideración de un dictamen previo, confirmando la improcedencia de multar a una constructora por atraso en obra, al no aportarse nuevos elementos que acrediten su responsabilidad.
Resumen
- Se resuelve sobre la solicitud de reconsideración del dictamen N° 14.489 de 2014, referente a la improcedencia de aplicar multa por atraso en la entrega de la obra "Mejoramiento Multicancha Plaza San Luis".
- El dictamen original N° 14.489/2014 consideró que no estaba suficientemente acreditado que la causa del problema que generó el atraso fuera imputable a la contratista (Constructora Crea S.A.) o que haya podido ser prevista, desestimando la justificación de multar por el tiempo adicional de subsanación.
- La Municipalidad de Independencia solicitó la reconsideración del dictamen anterior, argumentando que la sociedad contratista cometió errores en la etapa de imprimación de la carpeta de hormigón, atribuyéndole responsabilidad por el problema suscitado.
- La Contraloría General de la...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora