Contraloría - Dictamen N° 28278 2014
Dictamen: Indemnización por paralización y módulos en contrato municipal.
Abstracto
La Contraloría analiza un reclamo por mayores gastos generales debido a paralización en contrato municipal, ordenando indemnización parcial y terminación anticipada por incumplimiento, y rechaza pago por módulos adicionales.
Resumen
- Una empresa (Kras Construcciones S.A.) reclamó ante la Contraloría General la indemnización por mayores gastos generales y el pago por módulos habitacionales adicionales, derivados de un contrato de obra a suma alzada con la Municipalidad de Cerro Navia.
- El contrato en cuestión corresponde a la "Reposición Escuela N° 379, Leonardo Da Vinci", aprobado por decreto N° 1.425 de 2011 de la Municipalidad.
- La paralización de faenas fue ordenada por la Inspección Técnica de Obras (ITO) el 15 de febrero de 2012, debido a la existencia de secciones de relleno con material no controlado y de poca consistencia, lo que requirió un nuevo proyecto de estructura.
- Se aplicó supletoriamente el Reglamento para Contratos de Obras Públicas (Decreto N° 75/2004, MOP), cuyo artículo 148 faculta a la Admin...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora