Contraloría - Dictamen N° 30016 2014

Dictamen Contraloría sobre cálculo indemnización por atraso en entrega de terrenos

Abstracto

La Contraloría acogió un reclamo por error en cálculo de indemnización por mayor uso de maquinaria en contrato vial, ordenando recalcular el pago al haberse considerado erróneamente costos de combustible en la base del cálculo.

Resumen

  • La Dirección de Vialidad, conforme al artículo 131 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas (Decreto N° 15/1992), debe indemnizar los daños por atraso en la entrega de terrenos basándose en gastos directos justificados y verificados por la inspección fiscal.
  • La Dirección General de Obras Públicas (DGOP) inicialmente dispuso el pago de una indemnización por atraso mediante resolución N° 326/2006, representado por oficio N° 3.357/2007, excluyendo el mayor combustible empleado.
  • Posteriormente, la DGOP emitió la resolución N° 206/2007, subsanando la observación y ordenando el pago de la indemnización sin incluir el combustible.
  • Mediante dictamen N° 61.534/2008, la Contraloría General reconsideró su criterio anterior (oficio N° 3.357/2007), concluyendo que sí procede considerar e...

Desbloquea el contenido completo gratis

Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.

Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con

Investigación Jurídica con IA

Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.

Prueba ahora