Contraloría - Dictamen N° 30229 2014
Análisis de Contraloría sobre procedencia de multa por atraso en obra pública
Abstracto
La Contraloría General analiza el reclamo de una constructora contra una multa por atraso de 44 días en obra pública, evaluando la procedencia de la sanción en relación a la obtención de empalmes eléctricos y las bases contractuales.
Resumen
- Dictamen de la Contraloría General que analiza la procedencia de una multa cursada a una constructora por atraso en la ejecución de un contrato de obra pública.
- La Constructora Internacional S.A. reclamó contra una multa aplicada por la Dirección de Obras Portuarias (DOP), Región de Antofagasta, por un atraso de 44 días en la obra denominada "Mejoramiento Borde Costero Antofagasta, El Cable-Balneario Municipal".
- Las Bases Administrativas para Contratos de Obras Públicas, Construcción y Conservación (sancionadas por Res. N° 258/2009) prevén, en su punto 7.12.1 letra a), que la empresa contratista deberá pagar multa si no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo contractual, conforme al artículo 163 del Reglamento.
- Las especificaciones técnicas especiales del proyecto el...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora