Contraloría - Dictamen N° 32880 2014
Contraloría rechaza indemnización por fallas estructurales de "origen desconocido" en obra pública
Abstracto
Contraloría se abstiene de aprobar indemnización por sobrecostos generales en obra, al considerar insuficiente justificación de fallas estructurales de "origen desconocido" y omisión de código BIP.
Resumen
- La resolución N° 63, de 2014, del Instituto Nacional de Deportes de Chile (IND), aprueba el pago de indemnización por mayores gastos generales.
- La indemnización aprobada se relaciona con el contrato para la ejecución de la obra denominada "Construcción Polideportivo Básquetbol Odesur 2014, en el Estadio Nacional".
- Las fallas estructurales que provocaron abolladuras en perfiles metálicos y la consecuente paralización de las obras fueron atribuidas, según el informe técnico adjunto, a un "fenómeno de origen desconocido".
- La Contraloría General ha decidido abstenerse de dar curso a la resolución del IND, argumentando que la afirmación de "fenómeno de origen desconocido" no satisface el requisito exigido por el punto 7.2 de las bases tipo.
- El punto 7.2 de las bases tipo establece los...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora