Contraloría - Dictamen N° 33777 2014
Dictamen Contraloría: Incumplimiento de SERVIU y orden de pago de gastos generales
Abstracto
La Contraloría General insta al SERVIU Metropolitano a cumplir dictámenes previos sobre retrasos en entrega de terrenos para obra pública y pago de gastos generales, rechazando su solicitud de inhibición.
Resumen
- La Contraloría General emitió el Dictamen N° 72.130 de 2012, requiriendo al SERVIU Metropolitano analizar las alegaciones de Constructora Cosal S.A. sobre demoras en la entrega de terrenos expropiados necesarios para una obra pública.
- Dicho dictamen exigía determinar la incidencia de las demoras en el programa de trabajo y la procedencia del pago de mayores gastos generales, instruyendo a SERVIU a regularizar la situación e informar.
- Posteriormente, el Dictamen N° 3.718 reiteró el requerimiento, señalando que el informe previo de SERVIU solo reprodujo planteamientos anteriores sin un nuevo análisis.
- SERVIU presentó un nuevo informe, insistiendo en sus argumentos y solicitando la inhibición de la Contraloría, aduciendo enfrentar tres causas civiles con hechos similares a los reclama...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora