Contraloría - Dictamen N° 41530 2014

Contraloría determina que municipalidad no está habilitada para pagar mayores gastos por congelamiento de plazo, ante falta de reclamación oportuna del contratista y anomalías contractuales.

• Inexca S.A. reclamó a la Municipalidad de Pichidegua el pago de mayores gastos generales, costos financieros y utilidades debido a un congelamiento del plazo contractual.
• Las bases administrativas especiales estipulaban un plazo máximo de ejecución de 210 días corridos desde la entrega de terreno.
• Las bases generales contemplaban multas por día de atraso y compensaciones por paralizaciones no imputables al contratista.
• El plazo contractual original de 210 días corridos fue extendido hasta el 16 de marzo de 2010 mediante decreto alcaldicio N° 582.
• La Municipalidad de Pichidegua ordenó un 'congelamiento de plazo' el 30 de marzo de 2010, posterior al vencimiento del plazo extendido, sin base contractual expresa.
• La Contraloría constató que la medida de congelamiento de plazo no se...