Contraloría - Dictamen N° 45586 2014
Dictamen Contraloría: Objeciones a indemnización por paralización de obra pública.
Abstracto
La Contraloría objeta resolución del IND que aprueba indemnización por mayores gastos generales, al faltar acreditación precisa del plazo de paralización y omitirse código BIP de gasto.
Resumen
- La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso a la resolución N° 144 de 2014 del Instituto Nacional de Deportes de Chile.
- La resolución del Instituto Nacional de Deportes de Chile aprobaba el pago de indemnización por mayores gastos generales, en el marco del contrato para la obra 'Mejoramiento Accesos y Circulaciones Estadio Nacional'.
- La causal principal de abstención de la Contraloría se fundamentó en que los antecedentes acompañados no señalan con exactitud el plazo de paralización de las obras que motivan la indemnización.
- Se identifica una discrepancia entre informes técnicos respecto a la duración de la paralización de obras, estimándose un aumento de 74 días según un informe, y existiendo diferencias en las fechas de reanudación indicadas.
- La falta de doc...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora