Contraloría - Dictamen N° 57635 2014
Dictamen Contraloría: Multa diaria por atraso en obras por pago contra recepción.
Abstracto
La Contraloría General aprueba resolución aceptando oferta de obra, precisando que el artículo 28 de las Bases Administrativas autoriza multas diarias por atraso en etapas de contratos de pago contra recepción.
Resumen
- El dictamen se origina en la División de Infraestructura y Regulación de la Contraloría General de la República.
- El asunto principal del dictamen abarca la aceptación de una oferta y la aplicación de multas por retrasos en un contrato de obra pública.
- La Contraloría General de la República ha autorizado la resolución N° 12, de 2014, emitida por la Dirección de Arquitectura de la Región Metropolitana.
- Dicha resolución versa sobre la ejecución de la obra denominada "Reposición de la Subcomisaría de Peñaflor como Implementación de PCSC".
- La obra se contrata bajo la modalidad de "sistema de pago contra recepción".
- El dictamen se refiere específicamente a la aplicación del artículo 28 de las Bases Administrativas Generales para Contratos de Ejecución de Obras por Sistema de Pago Con...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora