Contraloría - Dictamen N° 59781 2014
Dictamen Contraloría: Reconsideración de multa por atraso en contrato de obra municipal
Abstracto
La Contraloría General acogió parcialmente la reconsideración de la Municipalidad de Melipilla, rechazando multas adicionales por atraso en contrato de obra al no acreditarse el incumplimiento.
Resumen
- Dictamen de la Contraloría General que resuelve solicitud de reconsideración de la Municipalidad de Melipilla sobre conclusiones del Informe de Investigación Especial N°18, de 2012, relativo al contrato de ejecución de obra "Construcción Sede Social Los Talaveras", comuna de Melipilla.
- La solicitud de reconsideración se fundamentó en las razones expuestas por la Municipalidad, buscando modificar las conclusiones que instruían al municipio arbitrar medidas para el pago adeudado a la empresa Construcciones e Inversiones Joyco Limitada.
- La controversia principal se centró en la procedencia y cuantía de las multas por atraso en la ejecución del contrato, reclamadas por la Municipalidad de Melipilla contra la empresa Construcciones e Inversiones Joyco Limitada.
- La Municipalidad de Melip...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora