Contraloría - Dictamen N° 70435 2014
Dictamen Contraloría: Reconsideración contrato obra pública, multas y trabajos extraordinarios
Abstracto
La Contraloría rechaza solicitud de reconsideración sobre indemnización por mayores gastos y multa por atraso en obra pública, y desestima pago de reinstalación de postes y cableado por no ser trabajos extraordinarios.
Resumen
- Contrato de obra pública bajo la modalidad de serie de precios unitarios adjudicado a Inmobiliaria y Constructora Doña Blanca Limitada para la "Conservación de Muro de Contención Costero Av. La Marina, Viña del Mar".
- Reiteración de la improcedencia del pago de indemnización por mayores gastos generales al contratista, conforme al artículo 148 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas (Decreto N° 75/2004), al no aportar antecedentes nuevos que modifiquen resoluciones anteriores.
- La solicitud de reconsideración de la multa cursada por un atraso de 18 días en la ejecución de la obra es desestimada.
- Los plazos de ejecución de obras se computan en días corridos, sin deducción de días no laborables, según el artículo 160 del Decreto N° 75/2004.
- Si el contratista no entrega la obr...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora