Contraloría - Dictamen N° 70639 2014

Dictamen establece que multas por atraso en obras de construcción para centros penitenciarios no deben incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme a criterio jurisprudencial aplicable.

• Constructora Balmaceda Limitada presentó un reclamo contra Gendarmería de Chile por la inclusión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el cálculo de multas aplicadas por atraso en la entrega de obras.
• Las obras en cuestión correspondían a la construcción e implementación de sistemas de extinción de incendios para centros penitenciarios de la Región Metropolitana.
• Gendarmería de Chile aplicó las multas basándose en lo dispuesto en el artículo 99 de las bases administrativas generales que rigieron los procesos licitatorios, aprobadas por la resolución N° 411, de 2005.
• El reclamo de la constructora estimó improcedente que las multas aplicadas por Gendarmería hubieran considerado el IVA.
• El presente dictamen aplica el criterio jurídico establecido en el Dictamen N° 63.776, de 2014....