Contraloría - Dictamen N° 71300 2014
Contraloría: Término Anticipado de Contrato y Rechazo de Pago de Obras
Abstracto
La Contraloría confirma la improcedencia del pago de obras adicionales y estudios topográficos reclamados por una constructora tras el término anticipado de un contrato público, basándose en el incumplimiento del programa oficial por parte del contratista.
Resumen
- El dictamen de Contraloría N° 071300N14 analiza la legalidad del término anticipado de un contrato de obras públicas y la consecuente improcedencia del pago de obras reclamadas por el contratista.
- Una empresa constructora presentó un reclamo ante la Contraloría Regional de Atacama contra la Dirección de Vialidad por el término anticipado de un contrato de conservación de taludes.
- La Dirección de Vialidad, Región de Atacama, aplicó el término anticipado al contrato mediante resolución N° 11, de 2012, tras configurar los requisitos legales.
- La empresa reclamante solicitó la reconsideración del término anticipado, argumentando que demoras administrativas de la Dirección de Vialidad afectaron la ejecución, forzando obras en época estival y dificultando su desarrollo.
- Se alegó que ant...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora