Contraloría - Dictamen N° 88606 2014

Dictamen de la Contraloría General analiza reclamación de contratista sobre obras extraordinarias y multas en contrato municipal a suma alzada, determinando procedencia de pagos y sanciones aplicadas.

• Dictamen N° 88.606 de 14-11-2014 de la Contraloría General de la República atiende presentación sobre ejecución de contrato de obra pública a suma alzada adjudicado por la Municipalidad de Olivar.
• El dictamen reconsidera y complementa el oficio N° 643, de 2014, de la Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins.
• El contrato corresponde a la "Construcción Cierre Escuela E-225 y Mejoramiento II Etapa Sala de Profesores", adjudicado mediante decreto alcaldicio N° 364, de 2013.
• El contratista reclamó que el retardo en la entrega de recintos justificaba su propio retardo y daba derecho al pago de obras extraordinarias.
• El contratista alegó que la municipalidad descontó multas por atraso sin comunicación previa y que hizo efectiva la boleta de garantía de fiel cumplim...