Contraloría - Dictamen N° 6579 2015

Contraloría no dio curso a pago de gastos generales en contrato de obra por falta de antecedentes que imputen al mandante demoras en conexión de servicios básicos y ejecución de obras extraordinarias.

• La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso al instrumento que aprueba el pago por concepto de gastos generales en el marco del contrato denominado “Proyecto Beauchef Poniente – Obra Gruesa, Terminaciones y Administración de Subcontratos”.
• La causal para la abstención de la Contraloría fue la falta de acompañamiento de antecedentes que permitieran acreditar que la demora en la ejecución de la conexión a la red de agua potable y alcantarillado fuera imputable al mandante.
• La conexión a la red de agua potable y alcantarillado fue realizada por la empresa Aguas Andinas S.A.
• La imputabilidad de la demora al mandante debía acreditarse conforme a lo exigido por el punto 7.3 de las bases de licitación del contrato.
• Las bases de licitación fueron aprobadas por la resol...