Contraloría - Dictamen N° 10545 2015
Contraloría reconsidera multas contractuales por aplicación de principio de confianza legítima
Abstracto
La Contraloría General reconsidera multas por atraso en obra pública, aplicando la buena fe y confianza legítima, determinando que los plazos de subsanación de observaciones no se computan para la sanción.
Resumen
- La Contraloría General de la República analizó una solicitud de reconsideración respecto al cálculo de multas por atraso en la ejecución del contrato a suma alzada "Construcción Cierre Vertedero Municipal Panguipulli", suscrito entre la sociedad Constructora y Forestal del Lago Limitada y la Municipalidad de Panguipulli.
- La Contraloría Regional de Los Ríos había concluido inicialmente que la empresa excedió el plazo convenido para la ejecución de las obras, configurándose una causal de multas por atraso.
- El representante de la firma contratista solicitó la reconsideración de esta resolución, argumentando diversos motivos relacionados con el procedimiento de recepción de las obras.
- Las Bases Administrativas Especiales del contrato establecían que el oferente no cumplidor sería recha...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora