Contraloría - Dictamen N° 17809 2015

La Contraloría General observa múltiples falencias en la liquidación de un contrato de obra, detallando errores en descuentos, cálculo de multas, garantías y procedimientos, solicitando correcciones y antecedentes.

• El dictamen N° 017809N15 de la Contraloría General, de fecha 6 de marzo de 2015, originado en la División de Infraestructura y Regulación, observa que la liquidación de un contrato de obra pública debe incluir previamente el descuento por pago en exceso y las deducciones por infracciones municipales, antes de su aprobación.
• Se indica que el cálculo de multas aplicadas al contrato "Construcción Edificio Cocheras Morandé 83" se realizó incorrectamente, utilizando la Unidad Tributaria Mensual (UTM) de un mes posterior a la fecha de las infracciones.
• El cálculo de la multa por atraso en la entrega de una etapa del contrato no se ajustó al procedimiento establecido, considerando el plazo total del contrato en lugar del de la etapa específica, sin aplicar reajuste ni deducir el IVA corresp...