Contraloría - Dictamen N° 24020 2015
Contraloría Reconsidera Observación sobre Ampliación de Plazo en Contrato de Estadio
Abstracto
La Contraloría General de la República reconsidera una observación de auditoría por exceder el 30% de ampliación de plazo en obras del Estadio La Portada, atribuyendo las prórrogas a deficiencias del proyecto original y no al contratista.
Resumen
- La Contraloría Regional de Coquimbo observó una vulneración al punto 7.2 de las bases administrativas, que limita las prórrogas de plazo a un 30% del plazo original por causas no imputables al contratista, en el contrato de ejecución de obras del Proyecto Estadio La Portada, La Serena.
- La Municipalidad de La Serena solicitó la reconsideración de dicha observación, argumentando que las ampliaciones de plazo otorgadas fueron necesarias debido a modificaciones sustanciales del proyecto original y la necesidad de incorporar obras extraordinarias.
- Se argumentó que el mayor plazo se otorgó en atención a la modificación del convenio de transferencia de recursos con el Instituto Nacional de Deportes (IND), que implicó mayores recursos y una extensión de la fecha máxima de culminación, y que ...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora