Contraloría - Dictamen N° 45817 2015

La Contraloría General rechaza solicitud de reconsideración sobre término anticipado de contrato de obras de riego en Tarapacá, al no acreditarse caso fortuito ni diferencias en la ejecución física de las obras.

• La Contraloría General de la República rechaza la solicitud de reconsideración respecto al término anticipado de un contrato de obras de riego fiscal, concluyendo que no existen reproches en la actuación administrativa ni mérito para conceder la extensión de plazo solicitada por el contratista.
• El contratista alegó que la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) ordenó la paralización de faenas y la realización de nuevas tareas sin extender el plazo contractual, lo que resultó en un término anticipado y una liquidación que no reflejaba el avance real.
• La decisión se fundamenta en el Decreto N° 75, de 2004, que aprueba el Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aplicable a la materia.
• El artículo 102 del reglamento permite al Ministerio disminuir cantidades de obra y, consecuenteme...