Contraloría - Dictamen N° 46979 2015
Dictamen: Mayores Gastos Generales por Formalización Extemporánea de Modificaciones
Abstracto
La Contraloría General determinó que la demora en la formalización de modificaciones contractuales no da derecho a mayores gastos generales si la ejecución se realizó por mecanismos aceptados por las partes.
Resumen
- Hechos: Consorcio Hospital de Rancagua S.A. solicitó un pronunciamiento de la Contraloría General sobre el derecho a percibir "mayores gastos generales" en el marco del contrato a suma alzada "Construcción del Hospital Regional de Rancagua", aduciendo que la demora en la formalización oportuna de las modificaciones de obra equivalía a una entrega tardía de los proyectos de modificación.
- Contrato y Adjudicación: El contrato de obra pública a suma alzada fue adjudicado a dicha empresa por la resolución N° 273, de 2009, emitida por el Servicio de Salud del Libertador General Bernardo O'Higgins.
- Mecanismo de Ejecución de Modificaciones: Las partes del contrato aceptaron y utilizaron un mecanismo de ejecución de modificaciones a través de "notas de cambio" que definían montos y plazos, la...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora