Contraloría - Dictamen N° 47211 2015
Dictamen sobre negativa de aumento de plazo y terminación de contrato de consultoría de obra pública
Abstracto
La Contraloría General analiza la negativa a otorgar un aumento de plazo en un contrato de consultoría de obra pública, validando la terminación anticipada por atrasos y determinando responsabilidades por demoras en revisiones administrativas.
Resumen
- Un contrato de consultoría de obra pública para el "Mejoramiento Caleta Guayacán, Coquimbo" fue adjudicado a Consultores Arriagada y Catanzaro Limitada mediante resolución exenta N° 554 de 2012.
- La etapa N° 3 del contrato, que comprendía el análisis de mecánica de suelos e ingeniería de detalles, tenía un plazo de ejecución de 90 días corridos, iniciado el 9 de septiembre de 2013 y venciendo el 8 de diciembre de 2013.
- El consultor solicitó un aumento de plazo para la etapa N° 3, argumentando demoras originadas por el hallazgo de un estrato arenoso limoso que requería soluciones alternativas y por supuestas dilaciones en la aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).
- La Dirección de Obras Portuarias (DOP) instruyó al consultor la adopción de una solución de "explanada opa...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora