Contraloría - Dictamen N° 48128 2015
Reconsideración de dictamen: Gastos generales en contrato de obra pública
Abstracto
La Contraloría rechaza la solicitud de reconsideración de ICAFAL sobre mayores gastos generales en obra pública, confirmando su dictamen anterior que desestimó la reclamación al no habilitar administrativamente al SERVIU para conceder indemnización.
Resumen
- Solicitud de reconsideración interpuesta por ICAFAL Ingeniería y Construcción S.A. contra el dictamen N°101.804 de 2014, reclamando por mayores gastos generales en la obra "Mejoramiento Subida Alessandri".
- El recurrente alega una apreciación errónea de los hechos por parte de la Contraloría, solicitando ponderar nuevamente las circunstancias para obtener un resarcimiento.
- ICAFAL sostiene que el atraso en la ejecución de la obra fue imprevisible, debido a una modificación sustancial introducida por las autoridades al programa de desvíos, alterando las condiciones de la oferta y el programa de trabajo.
- El dictamen cuya reconsideración se solicita (N°101.804/2014) desestimó alegaciones previas de la constructora relativas a un informe de investigación especial.
- Se consideró que la o...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora