Contraloría - Dictamen N° 50347 2015
Dictamen Contraloría General sobre multa por atraso en contrato SERVIU
Abstracto
Contraloría General analiza multa aplicada por SERVIU a contratista por atrasos en pavimentación, desestimando infracciones a principios administrativos y exigiendo estricta sujeción a bases contractuales.
Resumen
- Dictamen de la Contraloría General de la República que resuelve la reclamación de don Mauricio Mosche Levy Jofré en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano (SERVIU) respecto de una multa por atrasos en la ejecución de un contrato a suma alzada.
- El contrato objeto de la controversia es el denominado “Programa de Pavimentos Participativos, Llamado 19, Agrupación N° 4”, adjudicado por el SERVIU mediante su resolución N° 348, de 2010.
- El contratista fue inicialmente multado por el SERVIU con la suma de $303.552 por atrasos en el cumplimiento de la programación financiera.
- Posteriormente, el SERVIU aumentó la multa a $8.499.518, mediante el oficio N° 30.808, de 2014, actuación que el contratista consideró infractora de los principios de contradictoriedad, imparciali...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora