Contraloría - Dictamen N° 52038 2015
Dictamen Contraloría: Investigación obra pública, abandono, indemnización y responsabilidades
Abstracto
La Contraloría investiga la ejecución de una obra pública, analizando la indemnización al contratista por abandono, las acciones del SERVIU y la posible responsabilidad administrativa de funcionarios por incumplimientos.
Resumen
- Contraloría investiga el abandono y ejecución de la obra "Mejoramiento Acceso a la ciudad de los Ángeles" tras solicitud de la Cámara de Diputados.
- El contrato original de obra pública fue adjudicado a Alejandro Vera Arias por el SERVIU en 2012 y posteriormente resuelto administrativamente en 2014 por incumplimiento del contratista, reclamos pendientes y atraso.
- El contratista interpuso acciones judiciales contra el SERVIU, incluyendo una demanda de resolución de contrato y un recurso de protección que inicialmente impidió ejecutar la boleta de garantía de fiel cumplimiento.
- La Corte Suprema confirmó la decisión favorable al SERVIU en el recurso de protección, permitiendo el cobro de la boleta de garantía reemplazada por la N° 227088, por un monto de $111.466.702.
- Se detectaron e...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora