Contraloría - Dictamen N° 52446 2015
Contraloría General se abstiene de aprobar pago por observaciones pendientes
Abstracto
La Contraloría General se abstuvo de dar curso al pago de un contrato de obra pública, debido a que las observaciones formuladas previamente sobre atrasos y modificaciones no fueron subsanadas en su totalidad.
Resumen
- La Contraloría General se abstuvo de dar curso a un instrumento que aprueba el pago de gastos generales en el marco del contrato "Proyecto Beauchef Poniente - Obra Gruesa, Terminaciones y Administración de Subcontratos".
- La abstención de la Contraloría se fundamenta en que las observaciones formuladas previamente, mediante el oficio N° 6.579 de 2015, no han sido subsanadas en su totalidad.
- No se aportaron antecedentes suficientes que acrediten que la demora de 105 días en la conexión a la red de agua potable y alcantarillado impactara la programación de los trabajos o la ruta crítica del proyecto.
- Se observa la realización de otras partidas no relacionadas a la especialidad durante los 105 días de presunta demora en la conexión de servicios, lo que pone en duda la paralización comp...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora