Contraloría - Dictamen N° 53355 2015

Dictamen analiza compatibilidad de indemnizaciones por paralización de obra y término anticipado en contratos de obras públicas, refiriendo criterios jurisprudenciales previos y la necesidad de ponderación de antecedentes concretos por la repartición.

• Constructora Valko S.A. solicitó a la Contraloría General un pronunciamiento sobre la compatibilidad de las indemnizaciones por paralización de obra y término anticipado de contrato, en relación con el contrato de obra 'Construcción Centro de Rehabilitación Infantil, Región de Los Ríos'.
• La consulta se enmarca en el artículo 148 del Decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para Contratos de Obras Públicas, que regula las indemnizaciones por paralización y término anticipado de contratos.
• El contrato en cuestión fue terminado anticipadamente mediante resolución N° 1, de 23 de enero de 2015, por necesidades del servicio, declarándose la obra sin avance físico desde el 14 de febrero de 2014, por causas ajenas a la responsabilidad de las partes contratantes. -...