Contraloría - Dictamen N° 60158 2015

Dictamen que analiza reclamo contra Municipalidad de San Bernardo por contrato de obra, resolviendo sobre multas por atraso, costos de mantención, obras extraordinarias y gastos generales, aplicando jurisprudencia administrativa.

• El dictamen aborda un reclamo contra la Municipalidad de San Bernardo respecto de un contrato de obra pública, analizando multas por atraso, costos de mantención, obras extraordinarias y mayores gastos generales derivados de extensiones de plazo.
• El contrato se regía por sus bases administrativas, el Reglamento para Contratos de Obras Públicas (Decreto N° 75/2004) y especificaciones técnicas generales (Decreto N° 236/2002).
• La jurisprudencia administrativa establece que las multas por atraso en la entrega de obras no proceden si la administración autoriza el uso público anticipado de la obra, eximiendo al contratista de responsabilidad posterior.
• La Contraloría determinó que la aplicación de multas por atraso por parte de la Municipalidad fue improcedente, ordenando ajustar su actu...