Contraloría - Dictamen N° 63177 2015

La Contraloría General rechaza la reconsideración parcial de un dictamen, confirmando que la construcción de una planta subterránea en el contrato de obras públicas del Hospital Lautaro era responsabilidad del contratista y estaba incluida en el precio a suma alzada.

• Dictamen de la Contraloría General de la República que resuelve una solicitud de reconsideración parcial de un dictamen previo emitido por la Contraloría Regional de La Araucanía.
• La solicitud de reconsideración se relaciona con la interpretación del alcance de un contrato de obras públicas a suma alzada, específicamente sobre la inclusión de una planta subterránea en la propuesta licitada.
• La empresa contratista argumentó que la planta subterránea no fue incluida en los antecedentes de la propuesta pública y que la documentación técnica relevante fue entregada con retraso.
• Las Bases Administrativas Tipo de la licitación contemplaban la facultad del Servicio para ordenar modificaciones de obra o la ejecución de obras extraordinarias.
• La normativa aplicable permitía ordenar aument...